| 34276 |
Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) |
Tribunal administratif |
Rabat |
Administratif, Marchés Publics |
25/12/2024 |
مسؤولية صاحب المشروع, Demande reconventionnelle, Dessaisissement du débiteur, Exécution conforme des travaux, Frais d'assurance supplémentaires, Garantie définitive, Indemnisation du retard, Intérêts moratoires, Libération des garanties, Liquidation judiciaire, Marché de travaux publics, Obligation de libérer l'accès, Obstruction du chantier, Accord des parties, Ordre de service, Preuve du préjudice, Réception définitive tacite, Réception provisoire, Recevabilité des actes, Régularisation de procédure, Responsabilité du maître d'ouvrage, Retard d'exécution, Retenue de garantie, Syndic de liquidation, Travaux supplémentaires, تسلم نهائي ضمني, صفقة الاشغال العمومية, Paiement du solde du marché, Acceptation des travaux |
| 21876 |
Tr.Adm. 11/05/2006 707 |
Tribunal administratif |
Rabat |
Administratif, Responsabilité Administrative |
11/05/2006 |
Transport ferroviare, oncf, O.N.C.F, Jet de pierres, Force majeure (Non), Administratif |
| 21839 |
CAA Rabat, 10/10/2007, 693 |
Cour d'appel administrative |
Rabat |
Administratif, Responsabilité Administrative |
10/10/2007 |
Voyageur blessé dans un wagon de l'O.N.C.F, Transport ferroviaire, Responsabilité, oncf, O.N.C.F, Jet de pierre, Force majeure, Dommage, Administratif |
| 20035 |
CCass,04/06/1987,132 |
Cour de cassation |
Rabat |
Civil, Responsabilité civile |
04/06/1987 |
Voyageur blessé dans un wagon de l'O.N.C.F, Transports terrestres, Responsabilité (Oui), Preuve de la force majeure ou d'une faute de la victime non rapportée, oncf, Obligation de sécurité du transporteur, O.N.C.F |
| 20639 |
CA,Casablanca,15/10/1992,1673 |
Cour d'appel |
Casablanca |
Civil, Responsabilité civile |
15/10/1992 |
Victime, Responsabilité de l'établissement, Préjudice, Etablissement public, Accident |
