TPI,Casablanca,21/07/1988,4051/288

Identification

Juridiction

: Tribunal de première instance

Pays/Ville

: Maroc, Casablanca

Date de décision

:  21/07/1988

Type de décision

: Ordonnance

ID

: 1818

Numéro de décision

: 4051/288

Chambre

: Administrative

Abstract

Thème: 

  • Procédure CivileRéféré

Mots clés

Contrat de construction, Dépassement du délai contractuel, Expulsion de l'entreprise, Achèvement des travaux, Compétence du juge des référés (oui)

Base légale: 

Art(s) 149 Code de Procédure Civile

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°19 Octobre , Novembre , Décembre 1988

Résumé en langue française

Le juge des référés est compétent en raison de l'urgence pour ordonner la cessation des travaux et l'expulsion de l'entreprise chargée de la rénovation d'un hôtel, ainsi que pour autoriser l'exploitant à les achever, lorsque plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle ces travaux auraient dû être achevés, et qu'il est établi que ce retard cause un grave préjudice à l'exploitant.

Texte intégral ou motifs

المحكمة الابتدائية
بالدار البيضاء
قرار استعجالي رقم 4051/288 صادر بتاريخ 21/07/1988
التعليل:
...
حيث ثبت من تصفح ظاهر وثائق الملف، أن المدعى عليها التزمت بإتمام الأشغال في  15 أبريل 1988.
وحيث إنها لم تتم الأشغال داخل الأجل المذكور رغم تمديده لمدة عشرين يوما بمقتضى اتفاق لاحق ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ الأجل المذكور، مع العلم أن مدة إنجاز الأشغال المتفق عليها حسب العقد كانت لا تتعدى 6 أشهر ابتداء من .1987/10/15
وحيث إن المدعى عليها لم تبد أي استعداد لإتمام الأشغال حاليا خاصة وأنها تزعم وحسب الخبرة المنجزة بطلب منها أن نسبة ما بقي من الأشغال لا تتعدى .% 2
وحيث إنها في طلبها المضاد أكدت بأنها لا تمانع في تسليم الفندق الشيء الذي يؤكد عدم استعدادها لإتمام الأشغال.
وحيث إن تماطل المدعى عليها في إتمام الأشغال لمدة 3 أشهر عن الأجل المحدد قد ألحق بالمدعية ولا شك أضرارا أكيدة ومحققة تتمثل في الربح الذي فانها من عدم استغلال الفندق ومن المصاريف التي تكبدتها دون استغلاله، خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة لا يمكن تجاهل قيمتها على صعيد عاصمة المملكة.
وحيث إن استمرار الحالة على ما هي عليه من شأنه أن يفاقم الأضرار وذلك بالنسبة للطرفين معا الشيء الذي يجعل حالة الاستعجال ثابتة ومتوفرة ويستدعي تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لذلك.
لهذه الأسباب:
بناء على الفصل 149 من ق.م.م.
· نأمر بإيقاف جميع الأشغال التي تقوم بها شركة ب.س.م ، أشغال بفندق حياة ريجنسي بالرباط.
· نأذن للمدعية شركة انترديك المغرب بإتمام إنجاز الأشغال.

Message d'état

Nous vous prions de vous identifier ou de vous inscrire pour accéder à la décision.

S'identifier